一、工程竣工验收日期的确定 （一）建设工程经过竣工验收合格后，竣工日期即为验收合格之日。此举是合理的，因为工程已通过验收，证明其达到了预定标准和规范。 （二）若承包人已提交竣工验收报告，但发包人迟迟未进行验收，竣工日期可定为承包人提交验收报告的日期。这种情况在实际纠纷中较为常见，往往是发包人故意拖延验收，导致工程无法及时完成验收。根据最高人民法院的相关司法解释规定，通常以承包人提交验收报告之日作为竣工日期。 二、法院和仲裁机构如何确定工程款利息的起算日 （一）该问题实际上涉及确定工程款的应支付日期，在延迟支付工程…
一、工程验收的验收内容是什么 1. 检查工程是否严格按照批准的设计进行建设； 2. 检查已完工程在设计、施工、设备制造安装等方面的质量，并核查相关资料的收集、整理和归档情况； 3. 确认工程是否具备运行或进行下一阶段建设的条件； 4. 审查工程投资控制和资金使用情况； 5. 提出对验收遗留问题的处理意见； 6. 对工程建设进行全面评价和结论。 **二、2022工程验收单模板是怎样的** **工程验收单** **一、工程概况** 项目名称：XX项目 地址：XX市国家旅游度假区，滇池路六公贡码头前段迎海路旁 地理位置：…
一、没有隐蔽工程验收记录可以竣工验收吗 竣工验收需要提供完整的工程资料，包括隐蔽工程验收记录。如果没有隐蔽工程验收记录，是不能进行竣工验收的。因此，必须在现场做好隐蔽工程的检查和记录，确保所有资料完整，才能进行竣工验收。 二、隐蔽工程未能及时验收的处理办法 根据《中华人民共和国民法典》第七百九十八条规定，如果隐蔽工程在隐蔽以前，承包人没有通知发包人检查，发包人也没有及时检查，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。因此，在隐蔽工程未及时验收的情况下，应该及时通知相关人员进行验收，并保留好相关记录，以…
一、建设工程质量检测不合格怎么办 依据相关法律的规定，监测机构对建筑工程质量进行监测时，如果发现工程质量不合格的，要及时报告工程所在地建设主管部门。 《建设工程质量检测管理办法》 第十九条 检测机构应当将检测过程中发现的建设单位、监理单位、施工单位违反有关法律、法规和工程建设强制性标准的情况，以及涉及结构安全检测结果的不合格情况，及时报告工程所在地建设主管部门。 二、如何认定房屋主体结构质量不合格 1、房屋交付前未经验收； 2、虽然在交付前经过验收但验收不合格。 依据现行法律规定，房屋建成后交付使用前，…
一、消防工程验收未过，可以移交吗？ 答：不能。根据《中华人民共和国消防法》的规定，未经过消防验收合格的项目不允许投入使用，因此不具备交接移交的资格。 二、建筑工程验收报告 1. 建设依据 本报告旨在简要说明项目的可行性研究报告批复或计划任务书和核准单位及批准文号，以及建设项目的包干协议主要内容。 2. 工程概况 (1) 工程前期工作及实施情况概述； (2) 设计、施工、总承包、建设监理、设备供应商、质量监督机构等单位的基本情况； (3) 各单项工程的开工及完工日期； (4) 完成工作量及形成的生产能力。 3. 初验…
一、工程竣工验收的组织与参与方 （一）工程竣工验收的组织 对于不同的工程，其竣工验收的组织方式可能有所不同。具体而言，对于一些小型改造工程，竣工验收通常由当地政府部门或工程管理部门组织。而对于一些大型项目，则可能需要通过国家纪委相关主管部门以及地方政府部门的参与。 （二）工程竣工验收的参与方 工程竣工验收的参与方通常包括银行、环保部门、消防部门等。这些部门与参与建造的施工单位共同参与验收工作。此外，建设单位、勘察单位等也需要一并参与，共同完成验收的竣工流程。 二、新建工程的消防验收与竣工验收顺序 （一）消防验收的重…
一、工程总承包商是否需要深入工地 工程总承包商是否需要深入工地，取决于具体工程要求和合同约定。一般来说，深入工地可以更好地了解施工进展、协调资源、解决现场问题，以及与分包商和供应商进行沟通。因此，在许多情况下，工程总承包商需要定期或根据需要深入工地。 二、工程承包的分类 工程承包主要包括以下三类： 1. 基础设施和土木工程：如水利工程、公路和铁路建设、地下建筑工程等。 2. 以资源为基础的工程：如石油开发、矿山、炼钢厂等。 3. 制造业工程：如造纸厂、纺织厂等。 三、工程承包注意事项 1. 签订合同时应当审查施工合…
一、施工证下来后，通常在满足以下条件时可以获得预售证： 1. 已支付全部土地使用权出让金，并取得土地使用权证书； 2. 持有建设工程规划许可证和施工许可证； 3. 按照预售的商品房计算，投入开发建设的资金达到工程建设总投资的百分之二十五以上，并已经确定了施工进度和竣工交付日期； 4. 向县级以上人民政府房产管理部门办理预售登记。 请注意，上述条件是办理预售证的通常要求，具体规定可能因地区和政策的不同而有所差异。在购买预售房时，建议向当地房管部门或相关机构咨询具体要求和政策。 二、有预售许可证的房子是否存在烂尾风险 …
